关于为【台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目】公开选取【工程勘察】机构的公告

关于为【台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目】公开选取【工程勘察】机构的公告2024-01-26 10:20 ，在广东省网上中介服务超市为台山市城市管理和综合执法局 公开选取工程勘察中介服务机构，现将相关事项公告如下： 此项目采用多选一的直接选取方式，项目业主将在报名的若干家中介机构中，自主选定一家作为中选机构，未被选中的机构不应有任何异议。 项目业主 台山市城市管理和综合执法局 采购项目名称 台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目 中介服务事项 无（属于非行政管理的中介服务项目采购） 投资审批项目 否 采购项目编码 4407813232719642401191506 项目规模投资额（￥31,511,200.00元） 所需服务 工程勘察 服务内容 1、工程名称：台山市海园河流域综合治理项目 2、建设地点：台山市台城街道 3、暂定投资金额：3151.12万元。 4、建设内容及规模：沿明珠河流域新建截污主管共计3.15开门，纳污服务范围约83.62ha；在海园河上安装微纳米生物曝气膜600套、生物填料1200m3，生态浮岛1200m2，鼓风机2台，溶氧在线监测仪2台。 5、工程测量、物探测量及工程勘察内容：包括控制测量6个点；四等水准测量7km；地形图测量23万㎡；非金属管道探测28 km；地下管线探测126335㎡；共62孔，总进深1200米。 6、对本项目的勘测文件编制须满足国家和地方所有法律、法规和技术规范。 7、在项目立项过程中应予以充分配合。 中介机构要求 资质（资格）要求 资质（资格）要求说明 本次采购服务公司应当具备工程勘察综合甲级资质。 其他要求说明： 无 服务时限说明 按照合同双方自行约定。 服务金额 暂不做评估与测算 金额说明 参考《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号），结合市场调节价，勘测费暂定539346.09元。 最终价格以财政局审核为准。 选取中介服务机构方式 直接选取 是否选取中介 否 有无回避情况 否截止报名时间 2024-01-26 10:20 业主单位咨询电话 台山市城市管理和综合执法局 （登录后查看） 采购需求书下载台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目合同（空白合同）.pdf台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目需求书20240118.pdf 广东省网上中介服务超市已经向符合资质条件的在库中介服务机构的业务授权人手机号码和中介专属网页发送通知，诚邀符合资质条件的在库中介服务机构登录中介专属网页进行报名。 江门市公共资源交易中心台山分中心 2024-01-24建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目工程地点：台山市台城街道合同编号：（由承包人编填）证书等级：发包人：台山市城市管理和综合执法局承包人：签订日期：2024年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局台山市城市管理和综合执法局2024年月日发包人（甲方）：台山市城市管理和综合执法局承包人（乙方）：发包人委托承包人承担台山市海园河流域综合治理项目的工程测量、物探测量及工程勘察服务项目任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称:台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目。1.2工程建设地点:台山市台城街道。1.3工程规模、特征:沿明珠河流域新建截污主管共计3.15开门，纳污服务范围约83.62ha；在海园河上安装微纳米生物曝气膜600套、生物填料1200m3，生态浮岛1200m2，鼓风机2台，溶氧在线监测仪2台。1.4工程勘察任务委托文号、日期:1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家现行相关规范及设计院要求，钻穿软土层，进入持力层2～3米,最小孔深25米，如遇中风化岩停钻。1.6工程测量及物探技术要求：《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017、《城市测量规范》CJJ/T8-2011。1.7承接方式：中介超市中选。1.8预计工作量：勘察共布置钻探孔数62个，预计工作量1200米；测量工作量见附件。第二条:发包人应及时向承包人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件）,以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图。2.3提供工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。第三条：承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。承包人负责向发包人提交成果资料勘察陆份、测量叁份，发包人要求增加份数另行收费。但仅收取工本费，收费标准：200元/份（贰佰元每份）。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交工作成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作初定于2024年月日开工,2024年月日提交勘察成果资料（具体进场时间以发包人通知为准）,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准根据建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》，本工程勘察优惠综合单价（含税包干价）为：152元/米（壹佰伍拾贰元每米）；测量单价见附件。最后以“实际完成工作量结算”方式计取收费。收费标准中没有规定的收费项目（如水上钻探），由发包人、勘察人另行议定。4.3付费方式本工程勘测费暂定总额为539346.09元（伍拾叁万玖仟叁佰肆拾陆元玖分），工程进场后5天内，发包人向承包人支付合同总额的50%，即人民币贰拾陆万玖仟陆佰柒拾叁元伍分(￥269673.05元），乙方向甲方开具与收款金额相等的发票；提交勘测成果资料后10天内，发包人应支付该工程勘测费剩余的结算款。第五条:发包人、承包人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向承包人明确勘察的任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为承包人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、接通电源水源等）。5.1.3若工作现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家的有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担其费用。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付有关费用。5.1.5发包人应保护承包人的勘察及试验方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。5.1.6钻探施工过程中应禁止废渣（岩芯）、废水（泥浆）、废油料的随意倾倒、排放，避免植被破坏和生活垃圾污染。对后续不需利用的工程应及时填埋。5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2承包人责任5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5.2.2由于承包人提供的成果资料质量不合格,承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若承包人无力补充完善,需另委托其他单位时,承包人应承担全部费用;由于承包人的错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施处,应免收直接受损失部分的勘察费用,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、承包人商定为最高不超过勘察费用的总额。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1甲方违约责任6.1.1合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,承包人已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应按预算费用的50%向承包人支付勘察费用；完成的工作量超过50%时,则应按预算费用的100%向承包人支付勘察费用。6.1.2甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费。停窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。6.1.3甲方未按期支付乙方工程费，每天应按合同约定的勘察费用的1‰向乙方支付违约金。6.1.4对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的资料成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。6.2乙方违约责任6.2.1合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。6.2.2乙方未能按合同规定的日期提交有关资料成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的勘察费用的1‰计算。6.2.3对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的资料成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第七条:本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第八条:本合同发生争议,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,任何一方均可向江门市蓬江区人民法院提起诉讼解决。第九条:本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。第十条:附则10.1本合同一式伍份,发包人叁份,承包人贰份，均具同等效力。10.2甲、乙双方约定，本合同经双方签字盖章后生效，至双方全部履行相关义务后失效。发包人名称:，承包人名称:台山市城市管理和综合执法局（盖章）（盖章）法定代表人：（签字），法定代表人：（签字）委托代理人：（签字），委托代理人：（签字）住所：，住所：邮政编码：，邮政编码：电话：，电话：传真：，传真：开户银行：，开户银行：银行帐号：，银行帐号：建设行政主管部门备案：，鉴证意见：（盖章），（盖章）备案号：，经办人：备案日期：年月日，鉴证日期：年月日附件：测量费用及范围图序号项目名称工作量单价系数小计/元备注1控制测量6点1234元/点—7404.002四等水准测量7km323元/km—2261.003地形图测量23万㎡445.1元/万㎡1.515355.954非金属管道探测28km5400元/km—151200探测排水管道5地下管线探测126335㎡1.5—189502.50新建管道范围内小计小计小计小计小计365723.456技术工作365723.4522%—80459.16技术工作费比例22%。小计小计小计小计小计80459.16合计合计合计合计合计446182.61优惠计费优惠计费优惠计费优惠计费优惠计费356946.09八折优惠计费。争崇概围(10sH[l2，只食道造面税，不含道路至房层背面乳）普变范围机项车道台山市城市管理和综合执法局台山市海园河流域综合治理项目工程测量、物探测量及工程勘察服务项目需求书一、供应商资格（资质）要求本次采购服务公司应当具备工程勘察综合甲级资质。二、服务内容和要求1.工程名称：台山市海园河流域综合治理项目2.建设地点：台山市台城街道3.暂定投资金额：3151.12万元。4.建设内容及规模：沿明珠河流域新建截污主管共计3.15开门，纳污服务范围约83.62ha；在海园河上安装微纳米生物气膜600套、生物填料1200m，生态浮岛1200m，鼓风机2台，溶氧在线监测仪2台。5.工程测量、物探测量及工程勘察内容：包括控制测量6个点；四等水准测量7km；地形图测量23万m；非金属管道探测28km；地下管线探测126335m；共62孔，总进深1200米。6.对本项目的勘测文件编制须满足国家和地方所有法律、法规和技术规范。7.在项目立项过程中应予以充分配合。-1-三、合同履行地点：台山市四、采购预算和公开选取方式参考《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002】10号），结合市场调节价，勘测费暂定539346.09元。最终价格以财政局审核为准。选取方式：直接选取。五、服务时间：按照合同双方自行约定。六、验收：具体验收方式以合同条款为准七、结算方式：具体结算方式以合同条款为准。八、解决争议方式对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。台山市城市管理和综合执法局2024年1月18日-2